建设工程施工合同纠纷 （2018）辽08民终1351号
裁判要旨
第一、二被告双方签订的“建设工程施工合同”合法有效，而且双方已实际履行。第一被��签订后，就该工程又与原告签订“内部承包合同书”交由原告实际施工，第一被告仅收取一定比例的管理费，说明原告与第一被告之间形成挂靠合同关系，本案的实际施工人为原告，第一、二被告之间的相关权利义务直接对原告与第二被告之间具有约束力。因此，根据合同及补充协议的约定，第二被告鞍山市中级人民法院应承担相关义务，即应给付原告间接费用3402366.83元、垫付工程款利息损失206250元。第二被告鞍山市中级人民法院抗辩观点即本案权利义务关系发生在二被告之间不能成立。原告主张的工期奖励100000元，原告虽然提供了“框架剪力墙结构”工程交工验收证明，“开竣工一栏”开工时间体现为2004年7月26日，竣工时间体现为2005年8月20日，但相关资质单位及其工作人员签字、盖章的行为发生在2005年11月26日，故无法确定原告是否提前竣工以及提前竣工的具体时间，原告主张工期奖励的诉讼请求本院不予支持。至于原告主张的餐费补助，仅提供了单方制作的明细表，证据明显不足，而且被告予以否认，故本院不予支持。关于原告主张的第二被告另行使用的
摘要
上诉人鞍山市中级人民法院与被上诉人中国三冶集团有限公司、辽宁浩发建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽08民终1351号上诉人（原审第二被告）：鞍山市中级人民法院，住所地：鞍山市法定代表人：王立安，院长。委托诉讼代理人：王娟，女，1972年4月23日出生，汉族，民一庭审判员，住鞍山市委托诉讼代理人：曲涛，男，1967年10月28日出生，汉族，民一庭审判员，住鞍山市被上诉人（原审原告）：辽宁浩发建设工程有限公司，住所��：鞍山市法定代表人：王恩……