建设工程施工合同纠纷 （2017）云25民终1623号
裁判要旨
原、被告在平等、自愿的基础上签订《蒙自市锦隆﹒财富国际建设项目地下室抗浮锚杆施工合同》，未违反法律、法规禁止性规定，合同合法、有效，原、被告虽未按合同约定对工程进行验收，但原告已将工程交付给被告，被告已进行主体工程建设，且双方已对工程价款进行了结算，被告未按合同约定时间支付工程价款，已构成违约，对原告要求被告支付工程价款的请求，予以支持。对工程价款，原、被告在《工程预（结）算书》中的工程造价为4809460.26元，但根据《建筑安装工程直接工程费计算表》中各项工程相加的金额为4809460.24元，故支持工程价款4809460.24元。一、关于本案工程工期的认定。根据原告提交的《蒙自市锦隆﹒财富国际建设项目地下室抗浮锚杆施工合同》，双方约定的工期为50天，而原告向工程监理单位作出的《开工申请报告》中的预计竣工时间为2016年5月12日，但原告未提交证据证实《开工申请报告》中确定的预计竣工时间已经被告同意，亦未提交证据证明被告对监理单位的授权范围包括对主合同中约定的工期有权进行变更，故本案工程工期应以《蒙自市锦隆﹒财富国际建设项目地下室抗浮锚杆施工合同》约定的时间进行计算，即工期为50天
摘要
十四冶建设云南勘察设计有限公司、红河州锦隆房地产开发经营有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）云25民终1623号上诉人（原审原告）：十四冶建设云南勘察设计有限公司。住所地：昆明市羊仙坡中段十四冶勘察设计工程公司宿舍2栋。法定代表人：王黎明，该公司董事长。委托诉讼代理人：范伟，云南隆云律师事务所律师。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：梁隆乾，云南隆云律师事务所律师。代理权限为特别授权。被上诉人（原审被告）：红河州锦隆房地……