建设工程施工合同纠纷 （2018）皖16民初179号
裁判要旨
名扬建设公司诉利鑫置业公司建设工程施工合同纠纷一案，安徽省利辛县人民法院于2018年5月24日立案，现该案正在审理中。名扬公司在该案中的诉讼请求为1.判决利鑫置业公司支付拖欠其利辛县龙都小区一期工程款、违约金、利息计2800万元；2.诉讼费用由利鑫置业公司承担。本案立案时间为2018年7月9日，利鑫置业公司的诉讼请求为1.依法判令被告支付工期违约金3000万元；2.由被告承担诉讼费用。本案中，认定名扬建设公司是否违约及承担违约金的数额或比例，需审查利鑫置业公司是否按约支付工程款及名扬建设公司是否存在工期顺延情况等，现利辛县人民法院正在审理的案件涉及该问题尚未结案，故利鑫置业公司起诉尚不符合起诉条件。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下： 驳回利辛县利鑫置业有限公司的起诉。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。 审 判 长 万学林 审 判 员 王艳东 人民陪审员 陆亚娟 二〇一八年十二月二十七日
摘要
利辛县利鑫置业有限公司与安徽名扬建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省亳州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2018）皖16民初179号 原告:利辛县利鑫置业有限公司，住所地利辛县人民南路，统一社会信用代码913416230723870216。 法定代表人：周向东，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王洪新，安徽永恒律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王魏，安徽仲天律师事务所律师。 被告:安徽名扬建设集团有限公司，住所地亳州市利辛县城关镇阜蚌路168号，统一社会……