装饰装修合同纠纷 （2019）粤0402民初6693号
裁判要旨
原、被告于2018年9月1日签订的《工程承包合同书》是双方真实意思表示，内容上不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原、被告应恪守履行。 原告员工詹嘉威与被告法定代表人殷海军的微信往来记录显示，詹嘉威于2018年10月13日以原告的名义向被告发函通知解除上述《工程承包合同书》，殷海军收到该微信内容并作出回复，故本院确认《工程承包合同书》于2018年10月13日解除。 本案争议焦点在于案涉工程未能完工的违约责任认定。 关于停工原因，原告认为被告违反合同约定，工程质量不合格，严重拖延工期，自行退场。 被告认为原告现场运营人员让被告停工，被告无法正常施工，被迫撤场。 已查明的事实显示，原告分别于2018年9月5日和2018年9月19日向被告支付了合同第五条第1、2款约定的两笔进度款。 合同第五条第3款约定“玻璃基架，龙门灯架，铝塑板工程，门帘基架完工”后，原告向被告支付第三笔进度款。 在2018年9月25日原告员工詹嘉威与被告法定代表人殷海军的微信往来记录中，殷海军答复说：“装灯板就完工了”，又说：“玻璃要28号装，中秋节厂放假”，可见直至2018年9月24日，被告尚未依约完工案涉工程
摘要
珠海鹏兴汽车销售服务有限公司与深圳市创意美装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省珠海市香洲区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0402民初6693号原告：珠海鹏兴汽车销售服务有限公司，住所地珠海市香洲区。 法定代表人：曾伟轩，总经理。 委托诉讼代理人：张旭，广东深天正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：庄少伟，广东深天正律师事务所律师。 被告：深圳市创意美装饰设计工程有限公司，住所地深圳市龙岗区。 法定代表人：殷军海。 原告珠海鹏兴汽车销售服务有限公司（以下简称鹏兴……