建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁16民终2147号
裁判要旨
山东天一建设有限公司与山东科宇能源有限公司签订施工合同一份，双方在合同中对工程延期违约责任做出了明确约定，工程应按期完成，每拖后一天按合同总价款的3‰向山东科宇能源有限公司支付违约金，后在施工过程中因山东天一建设有限公司不能按期完工，双方签订了变更合同，将工程的总价款由3600000元变更为2250000元，并限期完工，山东天一建设有限公司方给山东科宇能源有限公司做出保证在限期内完工的承诺。后山东天一建设有限公司并未完成施工，导致山东科宇能源有限公司另找他人完成了涉案工程的剩余部分。山东天一建设有限公司的上述行为已经构成违约，应当承担按照施工合同的约定向山东天一建设有限公司支付延长工期违约金的民事责任，违约金计算方式为：2250000元×3‰×84天=567000元。山东科宇能源有限公司诉求山东天一建设有限公司支付质量不符合标准的违约金450000元、税款86850元、机械费36000元、罚款2500元、质保金112500元、未完成施工的施工费230000元，山东天一建设有限公司提出异议，山东科宇能源有限公司无充分证据予以证明，且该工程早已交付使用，对山东科宇能源有限公司的上述主张不予
摘要
山东天一建设有限公司、山东科宇能源有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省滨州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁16民终2147号上诉人（原审被告）：山东天一建设有限公司，住所地山东省淄博市淄川区般阳路131号。法定代表人：李国鹏，经理。委托诉讼代理人：王东，山东励志律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：山东科宇能源有限公司，住所地山东省阳信县经济开发区工业九路西首。法定代表人：郑国平，总经理。委托诉讼代理人：刘方，山东鲁北律师事务所律师。上诉人山东天……