承揽合同纠纷 （2019）黔03民终5324号

秦信权经案外人黎润维介绍为黎润洪修建的房屋安装门、窗及防盗窗，已构成承揽关系。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第九十四条第二项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务”、第二百五十一条“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同”、第二百五十九条“承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同”的规定，经庭审核实，黎润洪所修建的房屋，因未向工人支付工资，在修建二楼的过程中停工至今。秦信权已对黎润洪房屋一楼的门窗及防盗窗进行部分安装，并同意在庭后十五日内对其未安装完成的部分进行安装完成，但黎润洪明确拒绝，要求秦信权待其房屋修建完成后再进行安装并进行结算。黎润洪拒绝近期进行安装，其提出的要求存在不确定因素，故对黎润洪的要求，应认定为不履行协助义务，并非秦信权原因造成承揽合同不能完成，故秦信权有

秦信权经案外人黎润维介绍为黎润洪修建的房屋安装门、窗及防盗窗，已构成承揽关系。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第九十四条第二项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务”、第二百五十一条“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同”、第二百五十九条“承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同”的

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黔03民终5324号上诉人（一审被告）：黎润洪，男，1972年12月23日出生，仡佬族，贵州省务川自治县人，住务川自治县，被上诉人（一审原告）：秦信权，男，1976年8月28日出生，苗族，贵州省务川自治县人，住务川自治县，委托诉讼代理人：秦丽，女，苗族，1993年8月24日出生，住贵州省遵义市务川自治县，上诉人黎润洪因与被上诉人秦信权承揽合同纠……