承揽合同纠纷 （2015）庆中民终字第252号

双方签订的《合同》系真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，该合同属有效合同，双方均应按照合同的约定履行义务；在该合同履行过程中，双方发生纠纷，致使方兴建停工，经一、二审合议庭现场查看，被上诉人方兴建已经按照合同约定完成了大部分工作，养殖场现已经开始运营并正常营业，合同主要目的已经实现，且双方合同并无关于竣工验收的相关约定，故上诉方应当依据实际完成的工作量支付方兴建工程款，一审判决依据合议庭现场核实的、双方不存在异议的、已经完成的工程量，结合双方合同约定确定应付工程款项，并判处由奔发养殖舍承担付款义务并无不妥；奔发养殖社、杨兴义、魏明录上诉认为方兴建违约停工，致使其另行雇人完成剩余工程，延误其最佳养殖期，造成巨大的经济损失，应予以赔偿，但未提供证据证实停工的过错完全归责于方兴建，也未就损失赔偿问题提起反诉，不属于本院审理的范围，其关于要求方兴建承担其另雇他人完成剩余工程的费用及赔偿损失的主张不予支持；奔发养殖社、杨兴义、魏明录认为方兴建提供的工程材料不符合双方约定的质量要求，一审法院依据合同约定的价格确定工程款错误，但未提供证据证实材料存在质量问题，也未就该工程质量存在问题提出反诉，其该

双方签订的《合同》系真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，该合同属有效合同，双方均应按照合同的约定履行义务；在该合同履行过程中，双方发生纠纷，致使方兴建停工，经一、二审合议庭现场查看，被上诉人方兴建已经按照合同约定完成了大部分工作，养殖场现已经开始运营并正常营业，合同主要目的已经实现，且双方合同并无关于竣工验收的相关约定，故上诉方应当依据实际完成的工作量支付方兴建工程款，一审判决依据合议庭现场核实的、双方不存在异议的、已经完成的工程量，结合双方合同约定确定应付工程款项，并判处由奔发养殖舍承担付款义务并无不妥；奔发养殖社、杨兴义、魏明录上诉认为方兴建违约停工，致使其另行雇人完成剩余工程，延误其最

甘肃省庆阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）庆中民终字第252号上诉人（原审被告）庆城县奔发养殖农民专业合作社。住所地：庆城县驿马镇韦老庄村土桥自然村。法定代表人杨兴义，该合作社理事长。上诉人（原审被告）杨兴义，男，1978年4月23日出生，汉族，庆城县人，庆城县奔发养殖农民专业合作社理事长。委托代理人黄建堂，男，1968年12月27日出生，汉族，庆城县人。系杨兴义亲属。上诉人（原审被告……