承揽合同纠纷 （2016）内06民终1072号

鑫旺公司在验收结论上签字”同意验收”并不等于认可了勘察院的工期违约，也并不等于放弃了法定的合同权利。勘察院辩称，鑫旺公司与勘察院签订测绘合同之后，按照合同约定应于2012年4月21日开始测绘工作，2012年5月10日前完成工作，勘察院实际于2012年5月2日完成工作，并向鑫旺公司提交了工程量核定单，但鑫旺公司并未在核定单上盖章，仅有一管理人员在测量与核算栏签字，鑫旺公司恶意拖欠测量费用，迟迟不与勘察院验收和结算，经勘察院长达两年的催要，方于2014年6月完成了验收和结算工作，本测绘合同涉及工作极其简单，仅需要十几天即可完成，鑫旺公司所说勘察院迟延500多天交付，纯属无稽之谈。因此勘察院认为原判认定事实正确，适用法律正确，应当予以维持，驳回鑫旺公司的上诉请求。勘察院向一审法院起诉请求：依法判令鑫旺公司给付所欠工程款71100元，鑫旺公司支付从起诉之日起的利息。案件受理费由鑫旺公司承担。一审法院认定的事实：2012年4月20日，勘察院、鑫旺公司双方签订了《内蒙古鑫旺再生资源有限公司氧化铝项目测绘项目合同》，约定由勘察院承担内蒙古鑫旺再生资源有限公司氧化铝项目赤泥堆场1:1000地形图、赤泥

鑫旺公司在验收结论上签字”同意验收”并不等于认可了勘察院的工期违约，也并不等于放弃了法定的合同权利。勘察院辩称，鑫旺公司与勘察院签订测绘合同之后，按照合同约定应于2012年4月21日开始测绘工作，2012年5月10日前完成工作，勘察院实际于2012年5月2日完成工作，并向鑫旺公司提交了工程量核定单，但鑫旺公司并未在核定单上盖章，仅有一管理人员在测量与核算栏签字，鑫旺公司恶意拖欠测量费用，迟迟不与勘察院验收和结算，经勘察院长达两年的催要，方于2014年6月完成了验收和结算工作，本测绘合同涉及工作极其简单，仅需要十几天即可完成，鑫旺公司所说勘察院迟延500多天交付，纯属无稽之谈。因此勘察院认为原判

鄂尔多斯市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）内06民终1072号上诉人（一审被告）内蒙古鑫旺再生资源有限公司，组织机构代码56692XXXX，住址内蒙古达拉特旗。法定代表人杨秀宁，职务执行董事。委托代理人南旭峰，内蒙古鑫旺再生资源有限公司工作人员。被上诉人（一审原告）河北建设勘察研究院有限公司，组织机构代码10432XXXX，住址河北省石家庄市。法定代表人韩立君，职务董事长。委托代理人席磊……