承揽合同纠纷 （2021）陕01民终11805号

依法成立的合同，受法律保护。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，郝延军、阔驰公司签订《脚手架施工承包合同》，为双方真实、自愿意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。郝延军诉称1号楼原本2020年8月15日到期、实际清场是9月15日逾期30天；2号楼原本2020年8月15日到期、实际清场是9月19日逾期34天；3号楼和10号楼原本2020年8月15日到期、实际清场是11月17日共逾期184天；四栋楼总共逾期248天，按逾期一天600元计算总共逾期金额为148800元，提供陕西亿邦建筑机械租赁有限公司租赁出租单、退货单、谢玉言出具证明欲行佐证，其中出租单显示承租单位均为王光辉，承租单位收货人梁长喜，郝延军称梁长喜不是阔驰公司现场负责员工，该出租单仅能证明发生了有关租赁物关系，至于在何人之间发生该关系，以及有关租赁物是否用于案涉楼栋脚手架、何时按照阔驰公司确定日期进场进行内架搭设施工、以及何时经验收合格交付阔驰公司使用均无法证明，且阔驰公司对出租单均不认可，出租单无法证明涉案

依法成立的合同，受法律保护。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，郝延军、阔驰公司签订《脚手架施工承包合同》，为双方真实、自愿意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。郝延军诉称1号楼原本2020年8月15日到期、实际清场是9月15日逾期30天；2号楼原本2020年8月15日到期、实际清场是9月19日逾期34天；3号楼和10号楼原本2020年8月15日到期、实际清场是11月17日共逾期184天；四栋楼总共逾期248天，按逾期一天600元计算总共逾期金额为148800元，提供陕西亿邦

陕西省西安市中级人民法院陕西省西安市中级人民法院民事判决书 (2021)陕01民终11805号 上诉人（原审原告）：郝延军，男，1973年11月23日出生，汉族，住陕西省延川县。委托诉讼代理人：赵岗宁，陕西学进律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：陕西阔驰装饰装修有限公司，住所地陕西省西安市雁塔区。法定代表人：宇文宏涛，该公司总经理。上诉人郝延军因与被上诉人陕西阔驰装饰装修有限公司（以下简称：阔驰……