承揽合同纠纷 （2021）辽02民终2237号

第一，双方签订协议后，被上诉人未能第一时间向上诉人发送布料，所发布料因部分质量问题进行了补料，致合同生效后30余天才开始剪裁，工期应予顺延。后在制作过程中，又因设计变更，致上诉人返工，等待补料和新样衣，相应的工期亦应顺延。一审未查明合同工期与应予顺延情况，影响本案裁判结果。 第二，从双方微信聊天记录内容可知，被上诉人对上诉人转委托加工行为是知晓的，且未曾提出过任何异议，视为对上诉人转委托行为的认可，一审认定上诉人因转委托行为而构成违约，进而判令上诉人因此承担赔偿责任不当。 第三，案涉合同价款仅20余万元，上诉人利润值更低，一审判令其承担70余万元的赔偿费用，权利义务明显不对等，对违约责任应予酌情考虑。 第四，上诉人已完成部分加工工作，双方还对加工完成工作部分进行了清点确认，但被上诉人的上家却放弃这些半成品，径行采购原材料另行委托加工，人为扩大了损失，对于扩大损失部分不应由上诉人一方买单。对于上诉人已完成的大量工作成果，可以结合其完成情况和因迟延交货致商品价值贬损等多种因素，对上诉人应得加工费作出裁判。对于工期、成果价值等，可征询专家意见或启动司法鉴定程序予以认定。 第五，对于被上诉人的

第一，双方签订协议后，被上诉人未能第一时间向上诉人发送布料，所发布料因部分质量问题进行了补料，致合同生效后30余天才开始剪裁，工期应予顺延。后在制作过程中，又因设计变更，致上诉人返工，等待补料和新样衣，相应的工期亦应顺延。一审未查明合同工期与应予顺延情况，影响本案裁判结果。 第二，从双方微信聊天记录内容可知，被上诉人对上诉人转委托加工行为是知晓的，且未曾提出过任何异议，视为对上诉人转委托行为的认可，一审认定上诉人因转委托行为而构成违约，进而判令上诉人因此承担赔偿责任不当。 第三，案涉合同价款仅20余万元，上诉人利润值更低，一审判令其承担70余万元的赔偿费用，权利义务明显不对等，对违约责任应予酌

辽宁省大连市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）辽02民终2237号 上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳尤麦依实业有限公司，住所地沈阳市于洪区西江北街162号1门，统一社会信用代码91210114MAOXRTLL91。 法定代表人：李昌浩，该公司董事长。 委托诉讼代理人：高婷亭，上海博行律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：大连依利莱服装有限公司，住所地大连经济技术开发区东北……