买卖合同纠纷 （2017）桂11民终1026号
裁判要旨
合同中止后恢复合同履行，上诉人应当履行向被上诉人发出通知要求被上诉人继续供应混凝土的通知义务，被上诉人没有收到通知当然就没有形成向上诉人供货义务。上诉人认为，一审判决认定上诉人没有履行通知义务，显然与事实不符。首先，从上诉人与被上诉人签订《贺州市华建混凝土有限公司预拌商品混凝土买卖合同》形成合同关系后，上诉人要求被上诉人供应的商品砼的数量、规格及供货时间均是以电话通知的形式，以及其后的合同中止履行都从来没有使用过书面通知形式,因此根据合同法第61条、第62条规定，上诉人履行通知被上诉人供货使用“电话通知”形式合乎法律规定。其次，上诉人以行为证明上诉人已经履行了以“电话通知”被上诉人恢复供应商品砼的义务。上诉人于2016年10月19日根据被上诉人提出的如果恢复供应商品砼必须预付20万元货款的先决条件，向被上诉人的法定代表人陈仕合账户付款20万元，且要求上诉人在付款单批注“混凝土利息款”。上诉人的付款行为，当然是上诉人与被上诉人履行合同的行为。由于工地停工，双方已于2015年7月中止了买卖合同的履行，上诉人于2016年10月19日的付款行为，当然可以认定是双方为了恢复履行合同而协商；同时也
摘要
广西城建建设集团有限公司、贺州市华建混凝土有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区贺州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)桂11民终1026号上诉人（原审原告）：广西城建建设集团有限公司。住所地：北流市北流镇一环北路****号。法定代表人：周伟，该公司董事长。委托诉讼代理人：黄奕林，广西公力律师事务所律师。委托诉讼代理人：覃艺林,该公司贺州市教师公寓项目现场管理员。被上诉人（原审被告）：贺州市华建混凝土有限公司。住所地：贺州市八步区莲塘镇新燕村大排山脚下。……