承揽合同纠纷 （2014）合民二终字第00323号

公民、法人合法的民事权益受法律保护。双方于2012年8月16日、10月8日签订的《庐江永乔生态农业观光园温室工程合同》以及《庐江永乔生态农业观光园温室大棚补充协议》合法、有效。合同签订后，奥博公司虽按约定及时施工，对本起诉讼，双方对承建的单体无横梁大棚、单体有横梁大棚（带棉被）、连栋温室大棚有明确的交付时间约定，但奥博公司未按约定的时间交付工作成果，同时，兴庐公司向奥博公司支付报酬，截止到2012年12月3日，兴庐公司已向奥博公司支付202万元报酬，期间，兴庐公司对奥博公司不能按期交付温室大棚，催促要求奥博公司严格履行合同。奥博公司在2012年12月21日擅自将施工人员全部撤离，导致其承建的温室大棚停工。依照法律规定：当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，可以解除合同。故兴庐公司要求解除于2012年8月16日双方签订的《庐江永乔生态农业观光园温室工程承建合同》的诉讼请求，符合法律规定，依法予以支持；本案中，奥博公司不能按约定的时间交付承揽的温室大棚，存在违约，且在合同中对违约金有明确的约定，故兴庐公司要求奥博公司支付违约金312925.50元的诉讼请求，依法予以

公民、法人合法的民事权益受法律保护。双方于2012年8月16日、10月8日签订的《庐江永乔生态农业观光园温室工程合同》以及《庐江永乔生态农业观光园温室大棚补充协议》合法、有效。合同签订后，奥博公司虽按约定及时施工，对本起诉讼，双方对承建的单体无横梁大棚、单体有横梁大棚（带棉被）、连栋温室大棚有明确的交付时间约定，但奥博公司未按约定的时间交付工作成果，同时，兴庐公司向奥博公司支付报酬，截止到2012年12月3日，兴庐公司已向奥博公司支付202万元报酬，期间，兴庐公司对奥博公司不能按期交付温室大棚，催促要求奥博公司严格履行合同。奥博公司在2012年12月21日擅自将施工人员全部撤离，导致其承建的温

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）合民二终字第00323号上诉人（原审被告）：潍坊奥博美尔环境科技发展有限公司，住所地山东省青州市新南路与牡丹路交叉口西侧，组织机构代码78501800-7。法定代表人：李道民，总经理。委托代理人：李德钧，山东通德律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：安徽兴庐生态农业有限公司，住所地安徽省庐江县万山镇永桥村，组织机构代码59709040-7。法定……