装饰装修合同纠纷 （2019）沪0118民初7031号
裁判要旨
装饰装修工程合同的当事人即建设工程施工合同的当事人。 发包人是指与承包人签订装饰装修工程合同的人，承包人是指与发包人签订装饰装修工程合同且具有相应工程施工承包资质的人。 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同无效。 上海麒砚建筑装饰工程有限公司未取得施工资质，其与张巍所签订的《装饰装修合同工程施工合同》无效。 因合同无效，合同中关于违约金的约定亦无效，故张巍以此为由要求上海麒砚建筑装饰工程有限公司支付逾期完工违约金缺乏法律依据，本院不予支持。 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 双方的争议焦点为工程价款的金额，张巍表示报价单中的工程量固定总价为85,000元，上海麒砚建筑装饰工程有限公司认为85,000元为暂定价，最后的价格按报价清单为97,686元。 为此，张巍表示上海麒砚建筑装饰工程有限公司先出具报价单，因其亲戚在上海麒砚建筑装饰工程有限公司工作，因其亲戚在上海麒砚建筑装饰工程有限公司优惠后的固定总价为85,000元。 增加装修部分按实结算。 上海麒砚建筑装饰工程有限公司表示，双方先按预估价格签
摘要
张巍与上海麒砚建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
上海市青浦区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0118民初7031号原告(反诉被告)：张巍，男，1982年8月8日出生，汉族，户籍地上海市青浦区。 委托诉讼代理人：周亮，上海合亦和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马珂，上海合亦和律师事务所律师。 被告(反诉原告)：上海麒砚建筑装饰工程有限公司，住所地上海市青安路XXX号XXX幢XXX层XXX区。 法定代表人：孙郎勇，总经理。 委托诉讼代理人……