建设工程合同纠纷 (2018)琼97民终222号

案号
(2018)琼97民终222号
法院
海南省第二中级人民法院
案由
建设工程合同纠纷
年份
2018
地域
海南省
裁判日期
2018-04-27

裁判要旨

本案的争议焦点是海南七建欠付郭有胜工程劳务费的金额问题。首先,涉案工程的工程款数额问题。海南七建员工林怀民与郭有胜签订《泥水工程责任制施工合同书》,将海南七建承建的涉案工程的泥水施工工程分包给郭有胜,合同约定承包单价按建筑面积以155元/平方米包干,以项目施工许可证上的建筑面积为准,涉案建筑工程施工许可证上的建筑总面积为20,522.24平方米,故全部泥水工程施工完毕的工程价款为3,180,947.20元(155元/平方米×20,522.24平方米)。郭有胜主张存在图纸外施工的费用及停工费用,因合同约定的是单价包干,如图纸外不在乙方承包范围内的项目可另行协商由郭有胜施工或海南××组进场施工,郭有胜为证明存在图纸以外的施工的砼59,720.4元,提交了曹梅昌签名的费用报销单,海南七建对该项证据虽不认可,亦不认可曹梅昌系其工作人员,但认可洋浦经济开发区开发建设有限公司向一审法院提供的卫生间冲凉房标高提高的工作联系单,该联系单上施工单位处盖有海南七建洋浦中学学生宿舍项目技术资料专用章,并有曹梅昌的签名,该签名与载明图纸外的砼59720.40元的费用报销单上曹梅昌的签名一致,故对海南七建的意见

摘要

郭有胜、海南第七建设工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷

正文(节选)

海南省第二中级人民法院民 事 判 决 书(2018)琼97民终222号海南省第二中级人民法院民事判决书(2018)琼97民终222号上诉人(原审原告):郭有胜,男,1967年9月26日出生,汉族,公民身份号码×××,住四川省营山县。委托诉讼代理人:云涌,海南嘉法律师事务所律师。上诉人(原审被告):海南第七建设工程有限公司,住所地海南省海口市金垦路3号碧湖家园1号楼二层01B商铺。法定代表人:黎亮,……