建设工程施工合同纠纷 （2018）豫1202民初4053号
裁判要旨
2011年8月8日，由中深公司、大鹏酒店签订的《大鹏二期五星级酒店项目室内装饰装修工程（第2标段）施工合同》中载明的四个部分中均有双方时任法定代表人签章并加盖公章予以确认，系双方当事人真实意思表示，并不违反法律强制性规定，该合同为合法有效合同。 双方均应按照合同约定行使权利并履行义务。 本案的争议焦点之一：大鹏二期五星级酒店项目室内装饰装修工程竣工时间的如何确认。 中深公司主张涉讼工程的竣工时间为2012年4月10日。 中深公司提交的2012年4月10日的竣工报告中，监理单位的意见为“经初步验收，工程存在的缺陷应尽快整改完成后，在报请复核”。 大鹏酒店意见为“按监理意见执行，尽快维修完善”。 按照合同的约定“竣工日期为承包人送交竣工验收报告的提起，需修改后才能达到竣工要求的，应为承包人修改后承包提请发包人、监理人验收的日期”，被告提交的《三门峡市建筑装修装饰工程竣工验收报告》中，竣工日期处载明为2012年4月10日，但验收结论处各方签订时间为初检缺陷整改完成之后，也无法反映出“修改后承包提请发包人、监理人验收的日期”，仅仅能看到各方最后落款的日期，故依据目前的证据情况，无法查明合同约定
摘要
深圳市中深建装饰设计工程有限公司与三门峡大鹏酒店有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省三门峡市湖滨区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫1202民初4053号原告（反诉被告）：深圳市中深建装饰设计工程有限公司，住所地：深圳市福田区吉莲大厦**。 法定代表人：林孚孺，该公司董事长。 委托诉讼代理人：姚文峰，上海锦天城（郑州）律师事务所律师。 代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人：贺威（实习律师），上海锦天城（郑州）律师事务所律师。 代理权限为特别授权。 被告（反诉原告）：三……