建设工程施工合同纠纷 （2018）浙04民终1700号
裁判要旨
国建公司与洪合毛纺织城所签订的建设工程施工合同，系当事人真实意思表示，未违反国家强制性规定，应属有效。双方均应按约履行各自的义务。洪合毛纺织城辩称其不是本案的适格被告，国建公司应向各业主主张工程款。虽然原有房屋属各业主所有，但系由各业主委托洪合毛纺织城对加层进行建设管理，各业主的加层费用也由各业主支付给洪合毛纺织城，而讼争工程的建设工程施工合同系由国建公司和洪合毛纺织城所签订，合同双方为国建公司和洪合毛纺织城，并非是各业主，合同的实际履行方也是国建公司和洪合毛纺织城，国建公司有权按合同约定要求洪合毛纺织城支付工程款，洪合毛纺织城的上述抗辩理由不能成立，不予采纳，洪合毛纺织城应当按合同约定向国建公司支付剩余的工程款。对于竣工日期，按照合同通用条款第32.2条和第32.3条约定，发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，不组织验收或验收后14天内不提出修改意见的，视为竣工验收报告已被认可。第32.4条中又约定工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。洪合毛纺织城辩称其未收到竣工
摘要
嘉兴市洪合毛纺织城有限公司、浙江国建建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙04民终1700号上诉人（原审被告、反诉原告）：嘉兴市洪合毛纺织城有限公司。住所地：嘉兴市秀洲区洪合镇工业园区。统一社会信用代码：9133041173152895XT。法定代表人：徐性永，该公司执行董事。委托诉讼代理人：张建良、顾荣根，浙江圣文律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江国建建设有限公司。住所地：嘉兴市秀洲区王江泾镇南……