建设工程施工合同纠纷 （2018）冀08民终1109号
裁判要旨
原告与被告签订的施工合同，系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，合法有效。合同签订后，双方均应严格按照合同履行各自的义务，原告应承担按照工程质量和进度要求进行施工的义务，被告应承担按照合同约定支付进度款、工程验收、决算的义务。在实际履行中，从原告、被告、监理单位签字盖章的《专项工程竣工验收申请表》和《工程主体结构检测申请》以及原告取得的《检测报告》看，原告的工程施工质量合格。原告于2012年6月26日提交了竣工验收申请，监理单位及被告均签字盖章，被告应该按照合同通用条款49.1条的约定组织验收，但被告没有组织验收，按照49.2条规定：“发包人在收到承包人提交的竣工报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，应视为竣工报告已被认可”的规定，原告施工已经视为竣工合格。从合同工期上看，合同约定竣工日期为2011年11月30日，施工合同通用条款30.4条“发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任”。施工期间，被告没有按照合同约定付款，应承担工期延误的法律后果。被告辩称原告未完成合同施工任务、工程不具备付款条件、无序施工、给被告后期施工严重增加
摘要
石家庄市凯旋金悦大酒店有限公司、承德市冯营子建筑安装有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀08民终1109号上诉人（原审被告）：石家庄市凯旋金悦大酒店有限公司，住所地石家庄市长安区东大街**。法定代表人：王秋萍，经理。委托诉讼代理人：耿晓鹏，男，1980年9月12日出生，汉族，住河北省石家庄市裕华区。被上诉人（原审原告）：承德市冯营子建筑安装有限责任公司，住所地承德市高新区阳光四季城**幢**。法定代表人：王朝彬，经理。委托诉讼代……