买卖合同纠纷 （2017）浙05民终1161号

本案的主要争议焦点有四个。 争议焦点一：环宇公司是否逾期交付设备，如逾期交付设备成立，逾期时间如何计算，环宇公司应承担何种法律责任。对于环宇公司是否逾期交付设备的问题，环宇公司认为《成套设备购销合同》约定的自大江公司支付30%预付款之日起满30日具备发货条件，是指环宇公司收到预付款满30日后，只要大江公司通知即可发货，且环宇公司在收到催货传真当日就已安排发货，故环宇公司不存在逾期交付设备的情形。但结合大江公司于2014年12月9日支付预付款379920元，案外人湖州供电公司因大江公司并网设施未完工于2015年1月5日向大江公司发出延迟并网通知书，余热发电项目施工方工业分公司于2015年1月22日因环宇公司的设备未交付无法施工告知大江公司给员工放春节假，大江公司迫于上述压力于2015年1月30日向环宇公司发传真催发设备，以及大江公司在预付款满30日后即已电话联系环宇公司要求发货的陈述，该院认定双方约定的发货日为2015年1月9日（大江公司支付预付款满30日的第一天）。而环宇公司于2015年1月30日装车发货，故环宇公司逾期交付设备成立。因双方约定，设备由环宇公司代发货运，车板交货，故设备

本案的主要争议焦点有四个。 争议焦点一：环宇公司是否逾期交付设备，如逾期交付设备成立，逾期时间如何计算，环宇公司应承担何种法律责任。对于环宇公司是否逾期交付设备的问题，环宇公司认为《成套设备购销合同》约定的自大江公司支付30%预付款之日起满30日具备发货条件，是指环宇公司收到预付款满30日后，只要大江公司通知即可发货，且环宇公司在收到催货传真当日就已安排发货，故环宇公司不存在逾期交付设备的情形。但结合大江公司于2014年12月9日支付预付款379920元，案外人湖州供电公司因大江公司并网设施未完工于2015年1月5日向大江公司发出延迟并网通知书，余热发电项目施工方工业分公司于2015年1月22

浙江省湖州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）浙05民终1161号 上诉人（原审被告、原审反诉原告）：浙江大江节能科技有限公司。住所地：长兴县李家巷镇沈湾村。 法定代表人：吴君莲，执行董事。 委托诉讼代理人：葛峰，公司员工。 委托诉讼代理人：汤小民，浙江百易律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、原审反诉被告)：环宇集团（南京）有限公司。住所地：江苏省南京江宁滨江经济开发区中环大道。 法……