承揽合同纠纷 （2017）京02民终8387号

甘肃众润公司与泰华基业公司签订的3份《定制合同书》系双方当事人真实意思表示，且不违反相关法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应切实履行。合同签订后，甘肃众润公司分3次向泰华基业公司支付了上述合同约定的预付款93000元，泰华基业公司应当按约向甘肃众润公司提供约定的货物。泰华基业公司抗辩称其之所以不供货，是因为甘肃众润公司没有按约定时间支付预付款，构成违约。就此一审法院认为，虽然甘肃众润公司确实迟延支付了预付款，但根据双方签订的3份《定制合同书》关于“甘肃众润公司需于合同签订之日支付预付款，否则交货期顺延，所有损失都由甘肃众润公司承担”的约定，甘肃众润公司迟延付款，泰华基业公司可以顺延交货期，并可依据合同约定向甘肃众润公司主张迟延付款的违约责任，但这不能构成泰华基业公司不交付货物的理由。换言之，在甘肃众润公司迟延付款的情形下，泰华基业公司有权利将交货期顺延，由此产生的损失由甘肃众润公司承担，但在收到甘肃众润公司支付的预付款后，泰华基业公司应当履行交货义务，虽甘肃众润公司称其在加工完成货物后，通过电话、短信等方式与甘肃众润公司联系交货事宜，但就此其并未提交证据证明，一审法院不予

甘肃众润公司与泰华基业公司签订的3份《定制合同书》系双方当事人真实意思表示，且不违反相关法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应切实履行。合同签订后，甘肃众润公司分3次向泰华基业公司支付了上述合同约定的预付款93000元，泰华基业公司应当按约向甘肃众润公司提供约定的货物。泰华基业公司抗辩称其之所以不供货，是因为甘肃众润公司没有按约定时间支付预付款，构成违约。就此一审法院认为，虽然甘肃众润公司确实迟延支付了预付款，但根据双方签订的3份《定制合同书》关于“甘肃众润公司需于合同签订之日支付预付款，否则交货期顺延，所有损失都由甘肃众润公司承担”的约定，甘肃众润公司迟延付款，泰华基业公司可以顺

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2017）京02民终8387号上诉人（原审被告、反诉原告）：北京泰华基业家具有限公司，住所地北京市丰台区贾家花园15号院7号楼1325室。法定代表人：吴应，执行董事。委托诉讼代理人：董占军，北京市金拓律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉被告):甘肃众润装饰工程有限公司，住所地甘肃省兰州市城关区渭源路36号第52幢第3层第132室。法定代表人：崔良忠，总……