装饰装修合同纠纷 (2019)粤2071民初2671号
裁判要旨
装饰公司与盛世公司签署的合同协议书是双方当事人的真实意思表示,且内容不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,各方当事人均应恪守履行。 装饰公司依约实施了涉案工程,并已交付使用,盛世公司应当履行支付涉案工程款的义务。 根据双方签名确认的结算文件,案涉工程款为10681586.91元,盛世公司已经支付7068588.73元,尚欠3612998.18元未支付。 装饰公司主张支付尚欠的工程款3612998.18元,事实清楚,证据充分,本院予以支持。 盛世公司辩称尚未达到支付条件,理由不成立,本院不予采纳。 盛世公司逾期付款,装饰公司主张从起诉之日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算违约金,不违反法律规定,本院予以支持,超出部分,于法无据,本院予以驳回。 因双方结算的工程款高于合同协议书中约定的工程款,可知在实际施工中存在增加工程,但双方并未就增加工程的施工期限进行约定,因此盛世公司反诉主张原告逾期完工的违约金,证据不足,本院不予支持。 盛世公司在2016年1月份出具工程联系函要求装饰公司最迟在2016年2月5日完成整改,后盛世公司于2016年3月21日签收F1户型样板房钥匙及其他物品,应
摘要
广东省装饰有限公司与盛世游艇会(中山)有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书(2019)粤2071民初2671号原告(反诉被告):广东省装饰有限公司,住所地广东省广州市海珠区石榴岗路**生物工程大厦**,统一社会信用代码914400001903270548。 法定代表人:詹斌,董事长。 委托诉讼代理人:谭顺宁,广东邦仁律师事务所律师。 委托诉讼代理人:梁秋霞,广东邦仁律师事务所律师。 被告(反诉原告):盛世游艇会(中山)有限公司,……