承揽合同纠纷 （2016）湘11民终2156号

湖南省永州市建筑总公司与永州市城市建设投资发展有限责任公司、永州市河东路网工程开发建设有限责任公司签订的《中兴路延伸段工程及匹配土地项目代建投资承揽合同》并不违反有关法律规定，应为合法有效。湖南省永州市建筑总公司依据合同约定履行了自己的代建义务，永州市城市建设投资发展有限责任公司、永州市河东路网工程开发建设有限责任公司应按合同约定支付相应的款项。永州市城市建设投资发展有限责任公司、永州市河东路网工程开发建设有限责任公司没有按期完成拆迁工作，致使工程延期，应承担相应的违约责任。合同约定逾期60日以内的湖南省永州市建筑总公司投资专项资金不计息，在60日以上的，永州市城市建设投资发展有限责任公司、永州市河东路网工程开发建设有限责任公司应补偿湖南省永州市建筑总公司利息损失，以湖南省永州市建筑总公司投入的拆迁安置总费用为基数，按银行同期贷款基准利率的3倍计息。合同约定项目在2010年8月27日完工，但实际于2013年1月28日完工，逾期865日，永州市城市建设投资发展有限责任公司、永州市河东路网工程开发建设有限责任公司应自2010年10月26日起至2013年1月28日止按合同约定向湖南省永州市建

湖南省永州市建筑总公司与永州市城市建设投资发展有限责任公司、永州市河东路网工程开发建设有限责任公司签订的《中兴路延伸段工程及匹配土地项目代建投资承揽合同》并不违反有关法律规定，应为合法有效。湖南省永州市建筑总公司依据合同约定履行了自己的代建义务，永州市城市建设投资发展有限责任公司、永州市河东路网工程开发建设有限责任公司应按合同约定支付相应的款项。永州市城市建设投资发展有限责任公司、永州市河东路网工程开发建设有限责任公司没有按期完成拆迁工作，致使工程延期，应承担相应的违约责任。合同约定逾期60日以内的湖南省永州市建筑总公司投资专项资金不计息，在60日以上的，永州市城市建设投资发展有限责任公司、永

湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）湘11民终2156号上诉人（原审被告）：永州市城市建设投资发展有限责任公司，住所地永州市冷水滩区梅湾路168号。法定代表人：李世旺，该公司董事长。委托诉讼代理人：陆文婷，湖南人和人（永州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：蒋江湘，湖南人和人（永州）律师事务所律师。上诉人（原审被告）：永州市河东路网工程开发建设有限责任公司，住所地永州市冷水滩区逸云……