加工合同纠纷 （2019）鄂10民终2005号

加工合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。原、被告签订的《公安县东清河桥栏杆与人行道板制作及安装合同》系双方真实意思的表示，该合同合法有效，原告按照合同的约定履行了自己的义务。被告未能按合同约定的期限交付工作成果，理应承担合同的违约责任。故原告要求被告返还预付款25000元的诉请符合法律的规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第二百五十一条、第二百六十二条的规定，判决如下：被告荆州业兴艺术构建有限公司在本判决生效后五日内返还原告高军人民币25000元。被上诉人高军在二审中提交了以下新的证据：新的合同。证明：我们是在和上诉人合同到期后才签订的合同。业兴公司的质证意见为：没有异议。本院认证意见为：当事人对该证据没有异议，本院予以采纳。本院二审查明的事实与一审认定的事实一致。本院认为，业兴公司上诉称工程没有按期完工，是因为被上诉人高军修改图纸要求停工造成，该上诉理由没有提供证据予以证实，应当承担举证不能的不利后果，结合高军在业兴公司的合同完工期限届满后才发包给他人的事实，本院认定业兴公司履行合同违约，对业兴公司

加工合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。原、被告签订的《公安县东清河桥栏杆与人行道板制作及安装合同》系双方真实意思的表示，该合同合法有效，原告按照合同的约定履行了自己的义务。被告未能按合同约定的期限交付工作成果，理应承担合同的违约责任。故原告要求被告返还预付款25000元的诉请符合法律的规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第二百五十一条、第二百六十二条的规定，判决如下：被告荆州业兴艺术构建有限公司在本判决生效后五日内返还原告高军人民币25000元。被上诉人高军在二审中提交了以下新的证据：新的合同。证明：我们是

湖北省荆州市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)鄂10民终2005号上诉人（原审被告）：荆州业兴艺术构建有限公司，住所地：公安县夹竹园镇卫东村。法定代表人：刘杰，公司执行董事。委托诉讼代理人：刘云，该公司员工。被上诉人（原审原告）：高军，男，1977年8月8日出生，汉族，住公安县。委托诉讼代理人：张文燕，湖北荆辉律师事务所律师。上诉人荆州业兴艺术构建有限公司（以下简称业兴公司）因与被上诉人高……