建设工程分包合同纠纷 （2021）陕02民终287号

市一建公司主张工程款中包含材料认价及给施工现场抽水费用等，因无雅荷农业公司的签字确认，其依据自行制作的建筑安装工程结算书作为主张依据，不能成立，不予采信。对案涉工程下欠的工程款数额以双方无争议部分且有证据证实的1258721.63元为准。 2、停工期间损失数额如何确定。市一建公司主张应支付的停工期间损失包括现场整理、停工期间看场费及机械租赁费、停工期间的水电费、临建费用、停工前已加工制作尚未安装的材料、施工现场前期供电线路引至施工现场费用、规费等共计631188.26元。雅荷农业公司认为停工损失产生的原因及实际发生数额，需市一建公司提供证据。一审法院认为，2016年7月20日，案涉工程因未办理相关用地手续全面停工。2018年11月17日，雅荷农业公司法定代表人武小强向市一建公司发出《停工撤场通知》一份，载明：案涉项目未办理相关用地手续，施工方将现场机械及材料全部撤离现场，并对市一建公司施工的成品和半成品所产生的一切费用全部认可，雅荷农业公司将给予全部认可，按施工合同约定据实结算。结合以上可知，在此期间市一建公司必然产生停工期间损失，并且产生停工系雅荷农业公司未办理相关用地手续导致，

市一建公司主张工程款中包含材料认价及给施工现场抽水费用等，因无雅荷农业公司的签字确认，其依据自行制作的建筑安装工程结算书作为主张依据，不能成立，不予采信。对案涉工程下欠的工程款数额以双方无争议部分且有证据证实的1258721.63元为准。 2、停工期间损失数额如何确定。市一建公司主张应支付的停工期间损失包括现场整理、停工期间看场费及机械租赁费、停工期间的水电费、临建费用、停工前已加工制作尚未安装的材料、施工现场前期供电线路引至施工现场费用、规费等共计631188.26元。雅荷农业公司认为停工损失产生的原因及实际发生数额，需市一建公司提供证据。一审法院认为，2016年7月20日，案涉工程因未

陕西省铜川市中级人民法院 民事判决书 （2021）陕02民终287号 上诉人（原审被告）：铜川雅荷绿世界农业科技有限公司。住所地：陕西省铜川市耀州区。 统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX0104。 法定代表人：武小强，任该公司董事长。 委托诉讼代理人:金莎朗，陕西信邦律师事务所律师。 委托诉讼代理人:刘娜，陕西信邦律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：铜川市第……