建设工程施工合同纠纷 （2017）苏04民终3856号
裁判要旨
案件争议焦点为涉案工程工期延误的原因及责任承担。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以请求其支付价款或报酬。本案中，成章公司、金新公司之间成立的建设工程施工合同关系，系双方真实意思表示，合法有效，予以确认。涉案工程于2008年11月27日竣工验收，由竣工验收备案表予以证实，成章公司、金新公司均无异议，予以确认。成章公司诉请金新公司支付80万元工程尾款，金新公司抗辩主张，该80万元并非工程尾款，根据补充协议的约定，成章公司在2008年9月30日前完成涉案工程的竣工验收，金新公司支付800000元的赶工费，由于涉案工程竣工验收时间晚于补充协议约定的竣工验收时间，金新公司不应支付成章公司赶工措施费。对此，一审法院认为：1、外墙保温材料进场并检测合格，保温系统方案及施工方案确定是实施外墙装饰工程施工的前提，也是涉案工程能否按时竣工的前提。《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。第三十七条
摘要
江苏成章建设集团有限公司与金新控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省常州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏04民终3856号上诉人（原审被告）：金新控股集团有限公司，住所地常州市天宁区文笔路1号。法定代表人：吴伟良，该公司董事长。委托诉讼代理人：马鹏飞，江苏东晟律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨雅，江苏东晟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）江苏成章建设集团有限公司，住所地常州市武进区嘉泽镇成章街。法定代表人：茆阿庆，该公司董事长。委托诉讼代理人……