承揽合同纠纷 （2014）延中民三终字第00532号

原告曹杨兵与被告刘志明授权其哥刘新兵之间签订的用工协议实为承揽合同，该协议是双方真实意思表示，内容也未违反法律法规的强制性规定，该协议合法有效，双方均应当遵守和履行。原告作为承揽人在完成被告交付的外墙抹灰工程过程中，由于被告没有付清砖工工资造成工人阻挡工程及由于被告交付的因伟业公司窗户没有安装而造成原告停工，致使原告的外墙抹灰工程不能按期进行，造成原告的误工、停工损失被告应予赔偿。原告要求被告支付协议外被告零星用工工程款的请求，因原告不能提供证据予以证明，因此，本院不予支持。双方在协议中约定外墙抹灰面积实抹实算，且被告给原告出具了外墙抹灰6700平方米，因此，应当按实抹面积计算。原告承揽的外墙抹灰工程质量存在问题需要整改、修补，由此造成被告的损失原告应当承担，但因被告未向法庭提供其整改、修补的具体损失依据，因此，被告可另行主张权利。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百二十条、第二百五十一条、第二百六十二条、第二百六十三条之规定，判决一、由被告刘志明支付原告曹杨兵延川县医院门诊综合楼工程外墙抹灰工程款（6700平米×20元／平米）134000元、赔偿误工损失（1000元／

原告曹杨兵与被告刘志明授权其哥刘新兵之间签订的用工协议实为承揽合同，该协议是双方真实意思表示，内容也未违反法律法规的强制性规定，该协议合法有效，双方均应当遵守和履行。原告作为承揽人在完成被告交付的外墙抹灰工程过程中，由于被告没有付清砖工工资造成工人阻挡工程及由于被告交付的因伟业公司窗户没有安装而造成原告停工，致使原告的外墙抹灰工程不能按期进行，造成原告的误工、停工损失被告应予赔偿。原告要求被告支付协议外被告零星用工工程款的请求，因原告不能提供证据予以证明，因此，本院不予支持。双方在协议中约定外墙抹灰面积实抹实算，且被告给原告出具了外墙抹灰6700平方米，因此，应当按实抹面积计算。原告承揽的外墙

陕西省延安市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）延中民三终字第00532号上诉人（原审被告）刘志明，男，汉族，小学文化，四川省仪陇县永乐镇檬子梁村人，农民，现住延川县医院。委托代理人冀进才，陕西伟天律师事务所律师。代理权限为一般代理。被上诉人（原审原告）曹杨兵，男，汉族，小学文化，延川县延水关镇段家山行政村马家坪自然村人，农民，现住延川县医院。原审被告刘新兵，男，汉族，初中文化，四川省仪陇县……