建设工程施工合同纠纷 （2018）皖02民终295号
裁判要旨
合法的权益应当受到法律保护。芜湖基础公司与国都置业公司于2011年4月1日就建设长江之歌A地块A2标段桩基础工程签订了《长江之歌A地块A-2标段桩基础施工合同》一份，双方就施工的价格、工期、结算方式等项都进行了约定。合同签订后，芜湖基础公司依照合同约定开始进行施工，以上工程现均已竣工验收，且双方就上述工程于2014年1月14日签订建筑工程结算书，工程造价为24960496.98元。芜湖基础公司履行完毕义务后，由于国都置业公司迟迟未能给付工程款，2015年2月5日，双方就结算事宜召开会议纪要，国都置业公司承诺所欠工程款于2015年12月底付清。经诉讼法院依据双方约定，判决国都置业公司给付芜湖基础公司97%的工程款，还有剩余3%的工程款（即为748814.9元）工程竣工验收满一年后支付，因当时诉讼时竣工验收未满一年，故剩余3%工程款未获法院支持。现竣工验收已超过一年，且国都置业公司在上一次诉讼中对剩余工程款748814.9元也予以承认，对芜湖基础公司诉请予以支持。国都置业公司反诉认为，A-2标段工程存在桩长超灌问题，大部分桩超过了设计标高，造成国都置业公司又得委托总承包人海天公司进行人工凿
摘要
芜湖市国都置业有限公司与中国核工业芜湖基础工程公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖02民终295号上诉人（一审被告、反诉原告）:芜湖市国都置业有限公司,住所地安徽省芜湖市弋江区楚江府第6#楼102室。法定代表人：陶杰，该公司董事长。委托诉讼代理人：朱斌，该公司员工。被上诉人（一审原告、反诉被告）：中国核工业芜湖基础工程公司,住所地安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路核工大厦。法定代表人：桂洲，该公司总经理。委托诉讼代理人……