建设工程施工合同纠纷 （2018）辽民终564号

“河北建设公司如确因拖欠租赁费而将其自有的2台起重机抵顶给出租方，对于其自身原因导致的损失的增加，也不应由长兴岛工务中心承担”是错误的。 案涉工程因长兴岛工务中心要求暂缓施工，明确河北建设公司“何时复工待通知”的情况下，河北建设公司为了避免第三人拆除塔吊，给案涉工程的继续施工产生影响，将自有的塔吊抵债给第三人，完全是为了避免损失的扩大；增加两台塔吊的费用2,914,000元。 （据2018年1月19日鉴定机构意见回复中两台塔吊加17个标准节加4个扶墙包括埋件:1,212,800元+386,580元+181,920元,合计金额1,781,300元。 再用1,781,300元除以758天，每天的金额是2350元，再用2350元乘以1240天即从停工之日2014年8月5日至2017年12月27日得出2,914,000元）二、一审法院认为：“根据调整后的补充鉴定意见，人工费是按照每月45000元的标准计算”是错误的。 首先，调整后的补充鉴定意见是鉴定机构针对双方就鉴定意见异议的回复，鉴定机构在2017年12月14日作出的第一份鉴定意见中鉴定现场看护人员4人，每人每月工资3000元，河北建设公司

河北建设集团股份有限公司（原河北建设集团有限公司）、大连长兴岛经济区工程建设事务中心建设工程施工合同纠纷二审民事判决书

辽宁省高级人民法院民 事 判 决 书(2018)辽民终564号上诉人（原审原告）：河北建设集团股份有限公司（原河北建设集团有限公司），住所地河北省保定市竞秀区鲁岗路125号。 法定代表人：李宝忠，该公司董事长。 委托诉讼代理人：吴彦彬，辽宁群宣律师事务所律师。 委托诉讼代理人：那瀛瀛，辽宁群宣律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：大连长兴岛经济区工程建设事务中心，住所地辽宁省大连长兴岛经济区长兴岛……