承揽合同纠纷 （2019）皖02民终2788号

伍维龙与大伞公司签订的《分布式光伏安装合同》和《光伏安装补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效，对双方当事人具有约束力。《分布式光伏安装合同》约定的工期届满后，双方签订《光伏安装补充协议》，对《分布式光伏安装合同》约定的投资额、付款期限进行了部分变更，变更后内容如下：项目投资额61800元，伍维龙已支付15000元，应于《光伏安装补充协议》签订后付10000元，材料全部安装好再付15000元，项目验收结束并网发电后支付17000元，质保3000元无任何质量问题一年后返还，增加的合同价款1800元未约定给付时间，也未约定新的工期。《光伏安装补充协议》签订后，伍维龙按约支付了10000元。《光伏安装补充协议》虽未约定新的工期，但大伞公司停工至今已两个月有余，大伞公司迟延履行合同义务致使伍维龙不能实现其合同目的，已构成根本性违约，伍维龙有权要求解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失，故伍维龙要求大伞公司返还合同款25000元、拆除光伏支架恢复原状并承担违约金的

伍维龙与大伞公司签订的《分布式光伏安装合同》和《光伏安装补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效，对双方当事人具有约束力。《分布式光伏安装合同》约定的工期届满后，双方签订《光伏安装补充协议》，对《分布式光伏安装合同》约定的投资额、付款期限进行了部分变更，变更后内容如下：项目投资额61800元，伍维龙已支付15000元，应于《光伏安装补充协议》签订后付10000元，材料全部安装好再付15000元，项目验收结束并网发电后支付17000元，质保3000元无任何质量问题一年后返还，增加的合同价款1800元未约定给付时间，也未约定新的工期。《光伏安装补充协议》签订后，伍维龙

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖02民终2788号上诉人（原审被告）：合肥大伞新能源有限公司，住所地安徽省合肥市包河区马鞍山南路660号绿地赢海国际大厦D座812室。法定代表人：张英，该公司总经理。被上诉人（原审原告）：伍维龙，男，1968年5月11日出生，汉族，户籍地安徽省芜湖县，现住安徽省芜湖市三山区。委托诉讼代理人：余兴海，安徽海声律师事务所律师。上诉人合肥大伞新能源……