建设工程监理合同纠纷 (2019)闽0902民初878号

案号
(2019)闽0902民初878号
法院
宁德市蕉城区人民法院
案由
建设工程监理合同纠纷
年份
2019
地域
宁德市
裁判日期
2019-07-18

裁判要旨

上述证据来源形式合法,内容真实可信,与本案具有关联性,予以采信。 海川公司提交第一次工地会议纪要、第二次工地会议纪要、通告及宁德市建设工程施工监理单位承接业务登记申请表,用以证明案涉监理工期应自2011年1月25日起算。 经东侨市政公司质证,对上述证据真实性无异议但对证明对象有异议。 本院经审查,对上述证据真实性予以确认,但上述证据中并没有明确指出2011年1月25日工程项目已经开工且监理人员已经实际进场开展监理工作。 而从工程开工/复工报审表及开工通知单内容可知,案涉项目正式开工日期为2011年5月12日,根据《监理合同》约定“监理工期自工程开工监理人员进场起至工程竣工验收止”,可知案涉监理工期的起算时间应为2011年5月12日。 综上,在没有监理日志等其他证据相互印证的情况下,海川公司提供的该组证据不足以证明其关于监理工期应自2011年1月25日起算的证明目的。 海川公司提交的监理延期费用申请、监理延期费用申请表、报告,经东侨市政公司质证,对证据真实性和待证事实均有异议,本院认为上述证据均系单方制作,在海川公司未提供其他证据与其印证东侨市政公司实际收悉上述材料的情况下,该组证据

摘要

福建海川工程监理有限公司与宁德市东侨市政建设投资有限公司建设工程监理合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

福建省宁德市蕉城区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0902民初878号 原告:福建海川工程监理有限公司,住所地福建省福州市鼓楼区梅峰路5号三层,统一社会信用代码91350000775385727J。 法定代表人:林俊敏,董事长。 委托诉讼代理人:陈昊宇,福建智德律师事务所律师。 委托诉讼代理人:蔡守明,福建智德律师事务所律师 被告:宁德市东侨市政建设投资有限公司,住所地福建省宁德……