装饰装修合同纠纷 （2019）川0191民初12783号

原告与被告四川天地和成都分公司签订的《预定合同》、《施工合同》、《补充协议》及原告与被告聚之盈公司签订的《服务合同》均系各方的真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，应为合法有效，签约各方均应按照合同的约定切实履行其义务。 被告在收取原告装修款后，擅自、单方停止履行装修义务是造成本案纠纷发生的直接原因。 针对原告的第1项、第2项诉讼请求，本院认为，被告长期停工且在会议纪要承诺复工的时间仍未复工，并已经出现群体性维权事件并爆发大量诉讼的情况下，应认定为合同根本目的无法实现，原告要求按照起诉状副本送达时间行使法定解除权要求解除《施工合同》、《服务合同》、《补充协议》的诉请应予支持。 对于《预定合同》，由于该合同的签订及定金的支付均在主合同签订之前，主合同中亦未对定金做出约定，原告后续支付的首期款金额与定金之和与主合同约定的首期款金额相吻合，可见该定金已转化为装修款的一部分，其担保功能已消灭，因此案涉定金应属于以保证合同签订为目的的立约定金性质。 且《预定合同》的权利义务已经被正式的《施工合同》等协议所吸收，预约合同已经终止，故不存在解除《预约合同》的必要。 针对原告的第3、4项诉讼请求

蒲春华与四川天地和装饰设计有限公司成都分公司、成都聚之盈商贸有限责任公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

四川省成都高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0191民初12783号 原告：蒲春华，女，1964年3月28日出生，汉族，住四川省南充市顺庆区。 委托诉讼代理人：何兴，四川上盛律师事务所律师，特别授权代理人。 被告：四川天地和装饰设计有限公司成都分公司，住所地：成都市高新区盛兴街66号5栋1单元1-4楼1号。 负责人：包成。 委托诉讼代理人：李艳，女，1995年5……