建设工程施工合同纠纷 （2017）沪01民终12953号
裁判要旨
北斗公司作为发包人与承包人南汇建工签订的《总承包合同》系双方当事人真实意思表示，且未违反相关法律规定，合法有效，双方均应信守并按约履行。同时，该合同中也明确约定了合众公司作为代建方，出全资建设上述总包合同项下的项目，全权负责本项工程本标段范围的一切工程建设事宜，代为进行本项目的管理，履行发包人职责义务，按期将工程款支付发包人等，故合众公司在上述合同中享有的权利承担的义务等同于发包人，有权主张上述合同中发包人的相关权利。上述合同履行至今，双方未办理全部项目的竣工验收手续。北斗公司和合众公司要求南汇建工按照合同第24.1条、24.7条、37.8条之约定办理竣工验收手续，合法有据，法院予以支持。关于竣工验收之争议，双方确认工程实际竣工日期为2015年1月10日，南汇建工书面申请建设单位于2015年1月21日组织竣工验收，2015年1月28日建设方出具预验收报告认为具备正式验收条件，但要求南汇建工进行整改。南汇建工应当及时进行整改。经北斗公司多次发函催促，南汇建工虽表示整改完成，但未向建设方提交任何手续。经北斗公司2015年8月27日书面催告后，南汇建工于2015年9月8日明确拒绝书面通知再验
摘要
上海南汇建工建设（集团）有限公司诉上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪01民终12953号上诉人（原审反诉被告）：上海南汇建工建设（集团）有限公司，住所地上海市浦东新区惠南镇沪南路9999号。法定代表人：杨永平，执行董事。委托诉讼代理人：吕钧弢，上海申浩律师事务所律师。被上诉人（原审反诉原告）：上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司，注册地上海市闵行区苏召路1628号1幢第一层1018室，实际经营地上海市闵行区万芳……