买卖合同纠纷 （2017）鄂12民终1082号
裁判要旨
原告深圳声纳公司与被告瑞通公司签订的工程施工承包合同是双方真实意思表示，内容合法，为有效合同。双方以签署现场签证单的形式同意增加工程款2848元应一并归于合同价款之内，该合同总价款为2082848元。被告瑞通公司已付1248000元，未支付工程款为834828元。原被告双方在合同中明确约定保修金5%在两年后支付，原告现在向被告主张该保修金不符合合同约定，该部分保修金应待保修期满后另行主张，故一审法院认定被告瑞通公司应付工程款为730706元（2082848×95%-1248000）。被告瑞通公司未按合同约定进度付款本应自延期付款的初始开始承担违约责任，原告仅要求其自2016年6月3日双方办理工程验收移交签收手续之日起计算违约责任，予以准许。原、被告在合同中未约定延期付款的违约金计算方式，但被告延期付款给原告造成的利息损失应予以赔偿，酌定被告按应支付款项的日万分之五赔偿原告利息损失。原告深圳声纳公司安装的AV设备由赤壁华美达广场酒店接收、占有和使用，被告瑞通公司在经营状况严重恶化，已被湖北省咸宁市中级人民法院纳入失信人员名单，其资产多被查封、冻结之时，将赤壁华美达广场酒店这一优质资产交由
摘要
湖北赤壁印象酒店管理有限公司、深圳市声纳智能系统有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
湖北省咸宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂12民终1082号上诉人（原审被告）：湖北赤壁印象酒店管理有限公司，住所地湖北省赤壁市瑞通大道300号。法定代表人：覃融，该公司董事长。委托诉讼代理人：谢雄躯，广西鹏程律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳市声纳智能系统有限公司，住所地广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园E2栋602室。法定代表人：黄斌，该公司董事长。委托诉讼……