装饰装修合同纠纷 (2018)渝0108民初19863号

案号
(2018)渝0108民初19863号
法院
重庆市南岸区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
重庆市
裁判日期
2019-03-10

裁判要旨

原被告签订的《重庆市家庭居家装饰装修工程施工合同》系当事人真实意思表示,内容不违反法律、行政法规强制性规定,合法有效。 因双方已于2018年8月14日协商解除上述合同,被告亦同意退还尚未支付完毕的装修款783元,本院对此予以确认。 鉴于双方未明确装修开工的时间,但结合双方陈述,可以认定开工时间应在2018年元旦前后。 根据合同约定,装修工程应在90个工作日内完工。 被告虽辩称双方已就工期顺延协商一致,且原告也存在拖欠装修款的情形,但其举示的证据不足以证明其主张,本院对此辩称主张,不予采信。 因被告违约导致工期延误的,被告应承担相应违约责任。 鉴于被告提出违约金过高的抗辩,结合本案具体情况,本院酌情认定被告应向原告支付违约金3000元。 原告要求被告支付因工期延误造成的各项损失,因其未举示相应的证据,且原告已向被告主张了工期延误的违约责任,故本院对原告的该项诉讼请求,不予支持。 据此,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条,《最高人民法院关于适用若干问题的解释二》第二十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决如下: 一、被告重庆星邦装饰工程有限公司于本判

摘要

贾贵阳与重庆星邦装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

{C} 重庆市南岸区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)渝0108民初19863号 原告贾贵阳,男,汉族,1986年2月27日生,住河北省石家庄市赵县。 被告重庆星邦装饰工程有限公司,住所地重庆市南岸区江南大道******,统一社会信用代码9150010894534723D。 法定代表人罗小平,总经理。 委托代理人周文强,重庆智策律师事务所律师(特别授权)。 原告贾贵阳与被告重庆星邦……