建设工程施工合同纠纷 （2018）甘02民终89号
裁判要旨
原、被告应当按照双方签订的工程承包施工协议如约履行。被告建筑工程公司抗辩三方确认的缺项工程不属于合同内的工程，由于缺项内容系三方对照施工设计图缺项进行的确认，故该抗辩与事实不符，本院不予采信。缺项部分经鉴定造价为25327.23元，被告建筑工程公司应当予以返还。原告关于外墙保温赔偿的请求，外墙保温材料在监理人员参与取样见证下，经检测合格，并且2013年11月15日对被告所完工程验收、2016年3月15日对综合楼整体工程进行验收亦全部合格。原告的该项主张与外墙保温材料检测结果及工程验收合格的事实相互矛盾，对原告自行委托鉴定的意见不予采纳。据此，对原告要求被告赔偿外墙保温材料损失的诉讼请求不予支持。原告关于被告建筑工程公司逾期交工违约金的请求，合同约定竣工时间为2013年8月1日，但在之后的议标通知及补办的开工许可，变更了合同的约定，竣工时间为2013年11月15日。被告建筑工程公司提交的竣工验收报告等证据，可证实涉案工程于2013年11月15日完工并经建设、监理等部门验收，原告关于被告逾期交工的主张不能成立，该项诉讼请求本院不予支持。原告关于要求被告监理公司承担赔偿责任的诉讼请求，被告监
摘要
嘉峪关市宏方商贸有限责任公司与嘉峪关市建筑工程有限公司、甘肃鑫磊建筑工程监理有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
甘肃省嘉峪关市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）甘02民终89号上诉人（原审原告）：嘉峪关市宏方商贸有限责任公司，住所地甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区。法定代表人：高红，该公司总经理。被上诉人（原审被告）：嘉峪关市建筑工程有限公司，住所地甘肃省嘉峪关市兰新西路67号。法定代表人：张学阁，该公司董事长。委托诉讼代理人：龙效非，该公司项目经理。委托诉讼代理人：陶吉宝，甘肃河西律师事务所律师。被上诉……