建设工程施工合同纠纷 （2018）黔05民终571号
裁判要旨
上诉人文家坝公司与被上诉人金钻爆破公司签订的《土石方爆破合同》《民爆物品委托运输协议》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方当事人应按照合同约定切实履行合同义务。被上诉人金钻爆破公司已按合同约定，履行了施工及运输义务，且爆破工程经上诉人文家坝公司、监理单位组织验收合格，上诉人文家坝公司理应按照合同约定的单价标准及确认的工程量，支付被上诉人金钻爆破公司工程价款及运输费用，而上诉人文家坝公司未支付被上诉人金钻爆破公司相应对价，已构成违约，应承担逾期支付工程价款及运输费用的违约责任，向被上诉人金钻爆破公司支付逾期付款违约金。上诉人文家坝公司主张被上诉人金钻爆破公司延期完工，应当承担延迟交付工程的违约责任。一方面，上诉人文家坝公司在一审中虽主张被上诉人金钻爆破公司存在延迟交付工程，但并未提出反诉请求以抵销或减轻自身应承担的违约金额。另一方面，案涉《土石方爆破合同》第二条“工程内容及工期”的约定，由于不可抗力和其他非金钻爆破公司原因造成的工期延误，工期相应顺延。上诉人文家坝公司认可将施工现场交付给被上诉人金钻爆破公司时，已然超过合同约定的完工时间节点。客观上被上诉人金
摘要
贵州文家坝矿业有限公司、贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省毕节市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）黔05民终571号 上诉人（原审被告）贵州文家坝矿业有限公司，住所地织金县文腾街道办事处西湖村，统一社会信用代码915200006707289061。 法定代表人陶刚，该公司董事长。 委托诉讼代理人何文俊，贵州威迪律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）贵州省金沙县金钻爆破工程服务有限公司，住所地贵州省毕节市金沙县城关镇河滨路**，统一社会信……