买卖合同纠纷 （2019）浙0206民初2053号
裁判要旨
并网发电并非绝对条件，埃塞俄比亚BELES-1电厂项目未并网发电也非被告的过错，由于原告未提供全部货物以及配合设备的安装调试且在后期明确拒绝提供安装调试服务导致被告面临解约及赔偿，过错在于原告，应由原告承担相应的责任；另合同第6.3条约定，原告需按照进度派员到现场进行技术服务，提供指导培训、安装、分步试运、调试、启动及测试等服务，但原告并未提供相关服务，应予扣除60万元服务费。 2.被告未按合同约定交付全部货物，应扣除未交付的高压加热器一台19万元和直流供电系统货款的50%计11.8万元。 3.原告交付的货物因包装问题导致货物损坏，应按照合同约定承担赔偿责任，扣减5%货款。 4.原告逾期交货，合同约定的交货时间为合同生效后8个月，涉案合同于2012年6月7日生效，最晚交货时间为2013年2月6日，但原告至2013年4月19日才将部分货物交付被告，构成逾期，原告因试车需要时间及上级厂商原因无法按约定交货，被告曾明确表示要求原告承担逾期交货的责任，后原告未及时提供相应的单据导致付款条件未成就，原告以扣押货物的方式逼迫被告支付货款，才将货物交付，逾期交付货物的原因在于被告，应按约支付违约金。
摘要
杭州汽轮机股份有限公司与浙江天时国际经济技术合作有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
宁波市北仑区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0206民初2053号 原告（反诉被告）：杭州汽轮机股份有限公司，住所地：浙江省杭州市石桥路357号，统一社会信用代码：913300007042026204。 法定代表人：郑斌，该公司董事长。 委托诉讼代理人：沈德涛，北京天驰君泰（杭州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王财华，该公司员工。 被告（反诉原告）：浙江天时国际经济技术合作……