建设工程施工合同纠纷 （2018）豫10民终637号
裁判要旨
双方合同中约定的滞纳金实为逾期支付工程款的违约金，择一适用有利于公正。上诉人于2016年4月27日出具的还款计划书，归还被上诉人的工程款项是分批履行的，故逾期利息应从最后一笔款项应在“剩余工程款于2017年6月15日前一次性支付完毕”。逾期利息的起算日期应为2017年6月16日，而非还款计划书首次归还工程款的次日2016年9月16日。计算的依据应当是“发包人按每延误一天向承包人支付应付工程款的万分之一的违约金，最高合同总价的2%”。2、诉讼费标的计算有误。一审法院并未支持被上诉人支付滞纳金1072330.69元，逾期利息1535009.52元的诉讼请求。根据《民事诉讼法》及《诉讼费用缴纳办法》诉讼费应由人民法院决定双方当事人按照胜诉、败诉的比例共同分担，一审法院判决由上诉人承担全部诉讼费于法无据。综上所述，一审法院判决上诉人承担违约责任的时间及滞纳金和逾期利息责任过重，请求二审法院查明案件事实，依法改判。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司辩称，1、同时承担滞纳金和逾期利息是符合法律规定，在四份合同第33条都有规定，同时在专用条款里也有规定，最高院建设工程施工合同纠纷司法解释17条也有明确规
摘要
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、许昌花都温泉文化旅游发展有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院民事判决书（2018）豫10民终637号上诉人(原审原告)：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，住所地苏州工业园区民营工业区内。法定代表人：倪林，任董事长。委托诉讼代理人:周星星，男，1984年11月14日出生，汉族，住江苏省响水县，该公司员工。上诉人(原审被告)：许昌花都温泉文化旅游发展有限公司，住所地鄢陵县陈化店镇西311国道路北。……