承揽合同纠纷 （2014）马民二终字第00009号

佳恒公司与丰利达公司签订的《建筑工程脚手架劳务承包合同》，系当事人真实意思表示，符合法律规定，双方当事人应当按约全面履行合同。丰利达公司应当向佳恒公司支付正常工期内即合同约定期限内的工程款1025904（17688平方米＊58元／平方米=1025904）元，超期费652578元，点工费8400元，二次搭设费66960元，钢管扣件丢失折价赔偿费596元，合计人民币1754438元，扣减已支付款801600元，丰利达公司实际应向佳恒公司支付工程款952838元。佳恒公司其他诉请证据不足，不予支持。现丰利达公司未能按期付款，构成违约行为，应当依法承担逾期付款违约责任，双方合同约定“如工程款不及时付清，按余款的千分之四每天滞纳金赔付”的数额过高，诉讼中，丰利达公司诉请降低违约金数额的请求，符合法律规定，应予准许，综合本案实际发生和结算时间，以及超期费约定的单价、性质及其被等因素考虑，违约金按照约定的一半计算（按日千分之二）、时间起算点自最后一次付款次日即2013年2月5日起至判决生效确定给付之日止计算为宜。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第

佳恒公司与丰利达公司签订的《建筑工程脚手架劳务承包合同》，系当事人真实意思表示，符合法律规定，双方当事人应当按约全面履行合同。丰利达公司应当向佳恒公司支付正常工期内即合同约定期限内的工程款1025904（17688平方米＊58元／平方米=1025904）元，超期费652578元，点工费8400元，二次搭设费66960元，钢管扣件丢失折价赔偿费596元，合计人民币1754438元，扣减已支付款801600元，丰利达公司实际应向佳恒公司支付工程款952838元。佳恒公司其他诉请证据不足，不予支持。现丰利达公司未能按期付款，构成违约行为，应当依法承担逾期付款违约责任，双方合同约定“如工程款不及时付清

安徽省马鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）马民二终字第00009号上诉人（原审被告）：安徽丰利达建设有限公司。法定代表人：强成柱，该公司董事长。委托代理人：殷向东，安徽夏商周律师事务所律师。委托代理人：张有杰，安徽夏商周律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：马鞍山佳恒脚手架安装工程有限公司。法定代表人：陈贤圣，该公司总经理。委托代理人：张英俊，安徽致臻律师事务所律师。上诉人安徽丰利达……