建设工程分包合同纠纷 （2021）青02民终77号

依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，付振兵和宏厦公司项目部签订《消防工程劳务安装施工合同》，约定付振兵为宏厦公司承包的互助县东润国际名苑商住楼A区1、2、5、7、8、9号楼和B区1、2、4、5号楼及裙楼和地下车库安装消防系统，并对工程建筑面积（以竣工结算面积为准）、工程安装造价、工期等做了约定，付振兵交纳了保证金并对该工程进行了施工。故双方签订的《消防工程劳务安装施工合同》为劳务分包合同，合法有效。合同签订后，付振兵按合同约定履行义务提供了劳务，宏厦公司却未按合同约定支付工程款，其行为违反了双方合同约定，构成违约，依法应当承担支付工程款的责任。付振兵在施工过程中，因发包方与承包方解除施工合同，致使其与宏厦公司签订的合同目的不能实现，故其要求与宏厦公司解除合同、支付工程款的请求本院予以支持。要求东

依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，付振兵和宏厦公司项目部签订《消防工程劳务安装施工合同》，约定付振兵为宏厦公司承包的互助县东润国际名苑商住楼A区1、2、5、7、8、9号楼和B区1、2、4、5号楼及裙楼和地下车库安装消防系统，并对工程建筑面积（以竣工结算面积为准）、工程安装造价、工期等做了约定，付振兵交

青海省海东市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）青02民终77号 上诉人（原审被告）：青海宏厦建设工程有限公司，住所：青海省西宁市城**。 法定代表人：金宏富，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘建平，女，该公司副总经理。 委托诉讼代理人：段义君，青海竞帆律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：付振兵，男，1969年6月3日出生，汉族，住湖北省公安县。 委托诉讼代理人：葛明骏，青海捷传律师……