建设工程施工合同纠纷 （2018）皖12民终2554号
裁判要旨
本案系建设工程施工合同纠纷。本案中，永固钢构公司与闫庆塑胶公司之间于2012年2月22日签订的《施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容符合法律规定，为有效合同。各方均应按照协议约定和法律规定诚信的履行各自的义务。双方争议的焦点为：一、涉案工程是否已经完工?闫庆塑胶公司是否拖欠永固钢构公司工程款？如果拖欠工程款，数额是多少？二、本案诉讼是否已经超过诉讼时效？关于争议焦点一，本案中，闫庆塑胶公司主张永固钢构公司没有按照合同的约定完成涉案工程。经查，涉案工程虽未竣工验收，但是闫庆塑胶公司已实际使用，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项之规定，建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，已转移占有建设工程之日为竣工日期。诉讼中闫庆塑胶公司亦不申请对涉案工程按钢结构工程图纸已完成工程量进行审计鉴定。闫庆塑胶公司主张因永固钢构公司未能按合同约定工期完工，故委托龙天钢构公司施工，其提交了闫庆塑胶制品公司与龙天公司签订的两份合同、附件、工资单及证人刘某的证言，而证人刘某在庭审中的证言前后不一致，内容不客观，与上述合同、附件、工资单不能相互印证，不予采信。故
摘要
阜阳市闫庆塑胶制品有限公司、安徽省阜阳市永固钢构有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省阜阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)皖12民终2554号上诉人（原审被告）：阜阳市闫庆塑胶制品有限公司，住所地安徽省阜阳市颍东区北京路南侧中铁一局综合楼裙楼，统一社会信用代码913412005770869617。法定代表人：于经庆，该公司总经理。委托诉讼代理人：陆明，男，1964年7月5日出生，汉族，住安徽省阜阳市颍东区。被上诉人（原审原告）：安徽省阜阳市永固钢构有限公司，住所地……