装饰装修合同纠纷 （2019）豫1202民初1366号
裁判要旨
原告唐红娟与被告万鲨公司签订的《装饰工程施工合同》，系双方的真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,各方当事人均应依约履行各自的义务。 原告按约于2018年12月5日支付第一笔工程款45000元，被告认可原告已完成首期款支付，之后被告应按约制作展柜并在工期内完工，以及完成现场安装。 关于工期，依据合同约定，被告万鲨公司认为工期应自70%首付款到账且甲方在整套图纸签字确认无误后，第二天算起。 被告认可原告支付完首期款45000元，且认为双方图纸确认时间为2018年12月7日，故应自2018年12月8日开始计算14天工作日，即工期截止时间为2018年12月27日。 结合庭审查明事实，原告认可设计图纸最终确认时间是2018年12月7日，依据合同有关条款、合同目的、交易习惯以及诚实信用原则，可以认定双方约定工期截止日期为2018年12月27日。 在上述时间内，根据合同约定，被告应完成展柜制作及安装。 被告未在上述期间内履行合同义务，并辩称合同第二笔款项支付方式与原告协商后变更为原告到被告处验货付款后，再发货，其提交了杨石磊与耿青苗2019年1月1日通话录音予以证明，原告对此不
摘要
唐红娟与河南万鲨家具有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省三门峡市湖滨区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1202民初1366号原告：唐红娟，女，1987年6月4日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。 委托诉讼代理人：何天枢，河南共同律师事务所律师。 代理权限为特别授权。 被告：河南万鲨家具有限公司，住所地：洛阳市洛龙区长兴街158号4幢1-2201。 法定代表人：杨磊磊，系公司经理。 委托诉讼代理人：杨石磊，系该公司员工。 代理权限为特别授权。 ……