装饰装修合同纠纷 (2019)粤0307民初19794号
裁判要旨
原、被告双方签订的《装饰装修施工合同》及《合同补充协议》系双方当事人真实意思表示,未违反法律规定,合法有效,双方应按合同约定履行各自义务。 本案的争议焦点为:1、原告是否应承担延误工期的违约责任。 2、被告是否应向原告支付工程尾款。 关于第一个争议焦点,根据涉案合同约定原告负有在2018年2月9日前完成全部装修工程的合同义务,但事实上,原告直到2018年4月28日才全部完工,已逾期完工77天,原告存在延误工期的事实。 原告辩称延误工期的原因在于被告未按约定支付工程款,本院认为,根据合同及补充协议约定,被告应分两笔支付工程款,被告已于合同签订当天支付完毕第一笔首期款24500元,第二笔工程尾款应于瓷砖铺贴验收确认后5天内支付。 关于瓷砖铺贴的完成时间,原告主张为2018年2月8日,被告主张直至2018年4月下旬才完成瓷砖铺贴。 本院认为,双方均确认水电验收合格时间为2018年2月2日,根据生活常识可知,水电项目属于隐蔽工程,水电项目完工验收后才能铺贴瓷砖,由此可推断瓷砖铺贴完成时间必定在2018年2月2日之后,如瓷砖铺贴于2018年2月8日完成,原告应及时要求被告对瓷砖铺贴工程进行验收并
摘要
深圳市家装幸福派电子商务有限公司与李奇峰装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0307民初19794号原告(反诉被告):深圳市家装幸福派电子商务有限公司,住所地:深圳市福田区香蜜湖街道农园社区泽田路2号翠海花园会所整套1号门会所2楼-6,统一社会信用代码:91440300MA5DJ61P92。 法定代表人:聂勇。 被告(反诉原告):李奇峰,男,身份证住址:深圳市罗湖区。 委托诉讼代理人:文宗宏,广东普罗米修律师事务所……