装饰装修合同纠纷 （2019）豫12民终2418号

唐红娟与万鲨公司签订的《装饰工程施工合同》，系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方当事人均应依约履行各自的义务。唐红娟按约于2018年12月5日支付第一笔工程款45000元，万鲨公司认可唐红娟已完成首期款支付，之后万鲨公司应按约制作展柜并在工期内完工，以及完成现场安装。关于工期，依据合同约定，万鲨公司认为工期应自70%首付款到账且唐红娟在整套图纸签字确认无误后，第二天算起。万鲨公司认可唐红娟支付完首期款45000元，且认为双方图纸确认时间为2018年12月7日，故应自2018年12月8日开始计算14天工作日，即工期截止时间为2018年12月27日。结合庭审查明事实，唐红娟认可设计图纸最终确认时间是2018年12月7日，依据合同有关条款、合同目的、交易习惯以及诚实信用原则，可以认定双方约定工期截止日期为2018年12月27日。在上述时间内，根据合同约定，万鲨公司应完成展柜制作及安装。唐红娟与万鲨公司签订的《装饰工程施工合同》，系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方当事人均应依约履行各自的义务。唐红娟按约于2018年12月5日

唐红娟与万鲨公司签订的《装饰工程施工合同》，系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方当事人均应依约履行各自的义务。唐红娟按约于2018年12月5日支付第一笔工程款45000元，万鲨公司认可唐红娟已完成首期款支付，之后万鲨公司应按约制作展柜并在工期内完工，以及完成现场安装。关于工期，依据合同约定，万鲨公司认为工期应自70%首付款到账且唐红娟在整套图纸签字确认无误后，第二天算起。万鲨公司认可唐红娟支付完首期款45000元，且认为双方图纸确认时间为2018年12月7日，故应自2018年12月8日开始计算14天工作日，即工期截止时间为2018年12月27日。结合庭审查明事

河南省三门峡市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫12民终2418号上诉人（原审被告）：河南万鲨家具有限公司，住所地：洛阳市洛龙区长兴街158号4幢1-2201。法定代表人：杨磊磊，系公司总经理。委托诉讼代理人：杨石磊，男，汉族，1986年9月14日出生，住河南省偃师市，系该公司员工。被上诉人（原审原告）：唐红娟，女，1987年6月4日出生，汉族，住三门峡市湖滨区。委托诉讼代理人：何天枢，……