建设工程施工合同纠纷 （2017）内04民终1557号
裁判要旨
当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。本案中，原被告双方对建设工程总量没有异议，即被告开发的平庄博世园小区A2#、A3#号商住楼及地下（车库）工程。对工程总价款也达成了一致意见，即54838478.8元。争议的焦点是被告已付工程款的数额、对未给付部分是否应当支付利息和如何计算利息、原告是否存在停工损失、原告为被告施工的A2#、A3#地下（车库）是否已经交付、是否存在工程质量问题。关于工程款的给付数额，被告主张已给付53142324元，原告认可只收到45811397元。因被告不能提供充分的证据证实自己的主张，故只能以原告认可的数额45811397元为准，即被告现尚欠原告工程款9027081.8元。待被告取得充分证据后可另行主张权利。关于原告主张的停工损失，原告在合同约定的竣工期限内即已交工，对其提出的因被告原因造成停工及停工损失数额又均未提交证据证实，故对其该主张依法不予支持。关于A2#、A3#地下（车库）工程的交付问题，双方对此部分工程没有签订书面合同，原告主张已与地上工程一并交付，被告主张因存在质量问题，至今没有交付。因原告有证据证明被告对部分车库已进行了处分，部分车库已占有使
摘要
赤峰市华安房地产开发有限责任公司与赤峰市平庄建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市中级人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2017）内04民终1557号上诉人（原审被告）：赤峰市华安房地产开发有限责任公司，住所地内蒙古自治区赤峰市红山区五中街路南。法定代理人：王宏宇，董事长。委托诉讼代理人：史长军，男，汉族，赤峰市华安房地产开发有限责任公司工作人员，住内蒙古自治区赤……