合同纠纷 （2019）川04民终1221号

本色公司与汇智通公司于2018年9月12日签订的《施工合同》，系双方真实意思表示，且未违反法律法规强制性规定，合法、有效，受法律保护。双方在合同中约定了工程计划开工时间在2018年，但未约定具体时间，本色公司在未得到被告方通知前也无法进场施工，直到2019年3月，本色公司解除《施工合同》，汇智通公司还未满足工程施工条件。庭审中，汇智通公司同意解除《施工合同》，并返还100万元履约保证金，一审法院予以确认。 又根据本色公司与汇智通公司约定工程计划的开工时间，可以合理地理解至少在2018年年内工程应当开工，但经过2019年年初数月之后，工程因汇智通公司的原因仍无法开工，导致该工程延期，至今也未开工；汇智通公司明知工程开工时间无法确定的情况下，未主动与本色公司解除合同，本色公司基于对汇智通公司的信赖，仍然等候工程开工，直至本色公司于2019年3月份向汇智通公司发出解除《施工合同》的通知，显然，由于汇智通公司的原因致使工程延期，并以其行为表明不履行《施工合同》，构成违约，《施工合同》未履行以及工程延期必然给本色公司造成了一定的损失，汇智通公司应承担相应的责任；本色公司与汇智通公司在《施工合同》

本色公司与汇智通公司于2018年9月12日签订的《施工合同》，系双方真实意思表示，且未违反法律法规强制性规定，合法、有效，受法律保护。双方在合同中约定了工程计划开工时间在2018年，但未约定具体时间，本色公司在未得到被告方通知前也无法进场施工，直到2019年3月，本色公司解除《施工合同》，汇智通公司还未满足工程施工条件。庭审中，汇智通公司同意解除《施工合同》，并返还100万元履约保证金，一审法院予以确认。 又根据本色公司与汇智通公司约定工程计划的开工时间，可以合理地理解至少在2018年年内工程应当开工，但经过2019年年初数月之后，工程因汇智通公司的原因仍无法开工，导致该工程延期，至今也未开工

四川省攀枝花市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川04民终1221号 上诉人（原审被告）：四川汇智通汽车部件制造有限公司，住所地：攀枝花市仁和区大龙潭乡迤资村5组31号，统一社会信用代码：91510411MA66W7437E。 法定代表人：刘慧，该公司总经理。 委托诉讼代理人：胡朝能，福建欧顿律师事务所律师。执业证号：13508200610947677。 以上四被告共同委托诉讼代理人：……