建设工程合同纠纷 （2015）焦民二终字第00028号

双方之间的建设工程合同关系，系当事人真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效。关于变更及增加的工程量，王新平已提交充分证据证明其施工过程中应刘杰要求增加了大门东侧一层建筑、大门西侧二层建筑、一层食堂、围墙及零星工程等工程量。刘杰称除协议约定以外均非王新平施工，但未提交相关证据予以证明，且开庭时经本院多次询问，刘杰及其代理人均对以上工程的实际施工人是谁不予回答，因此其抗辩理由不能成立。关于施工期间停工王新平是否要承担违约责任，双方签订的施工合同补充协议是双方对工程停工后果达成的一致意见，双方均不再承担任何责任。关于工程是否完工交付验收，本案工程虽然没有书面验收报告，但刘杰已将门、窗安装完毕，应视为工程已经验收合格。关于工程价款，经鉴定工程造价为1189773.07元，王新平起诉要求工程总造价为895256.79元，未超出鉴定造价，对王新平主张的工程总造价为895256.79元及剩余工程款为470256.79元予以确认。刘杰称其已给付王新平工程款537000元，无证据证明，本院不予确认。综上，王新平已按双方约定施工，刘杰未依约定的时间和数额给付工程款，属于违约行为，应承担违约责

双方之间的建设工程合同关系，系当事人真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效。关于变更及增加的工程量，王新平已提交充分证据证明其施工过程中应刘杰要求增加了大门东侧一层建筑、大门西侧二层建筑、一层食堂、围墙及零星工程等工程量。刘杰称除协议约定以外均非王新平施工，但未提交相关证据予以证明，且开庭时经本院多次询问，刘杰及其代理人均对以上工程的实际施工人是谁不予回答，因此其抗辩理由不能成立。关于施工期间停工王新平是否要承担违约责任，双方签订的施工合同补充协议是双方对工程停工后果达成的一致意见，双方均不再承担任何责任。关于工程是否完工交付验收，本案工程虽然没有书面验收报告，但刘杰已将门、窗安

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）焦民二终字第00028号上诉人（原审被告）刘杰，男，1982年11月6日出生，住焦作市。委托代理人曹文江，河南飞龙律师事务所律师。被上诉人（原审原告）王新平，男，1962年6月20日出生，住博爱县。委托代理人王振中，河南金谷律师事务所律师。上诉人刘杰与被上诉人王新平建设工程合同纠纷一案，被上诉人王新平于2014年2月18向博爱县人民法院提起诉讼……