建设工程施工合同纠纷 （2017）川13民终3314号
裁判要旨
罗飞、罗谚长期从事建筑行业，应具有专业知识和工作经验，了解相应的行业惯例，若建筑超高应单独计价，应在合同中约明，而合同中并没有约定建筑物高度，与其诉称的超过合同约定高度一倍以上不符，若其认为约定单价过低，此为市场风险，其应为预算失误自行承担后果。罗飞组织支模施工虽有拆除模板等程序未能完善，施工后续程序不能完善是因停工所致，而停工的原因在于罗东海二人，根据公平原则，一审法院认为按照双方合同约定单价，即每平方米55元计算符合事实，也能平衡双方利益，故罗飞二人支模施工面积的劳务费为1889.737平方米×55元＝103935.54元。三、关于停工产生的损失问题。双方对2015年4月20日至5月10日期间的误工损失56640元达成一致意见，关键在于自2015年5月20日起停工至今产生的损失，罗飞认为该部分损失包含：1、厨具损失24120元，钉子、铁丝、安全帽、电锯、电线等建材损失9350元；2、垫付工人回乡交通费13000元；3、两名看守工地人员停工期间的工资132000元，三名工地管理人员停工期间的工资144000元；首先，铁丝、钉子等辅材损失和厨具损失，根据双方签订的合同内容来看，铁丝、钉
摘要
罗飞、罗谚与罗东海等建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)川13民终3314号上诉人（原审被告）：罗东海，男，汉族，生于1979年10月6日，住四川省南充市嘉陵区。上诉人（原审被告）：陈家洪，男，汉族，生于1962年7月22日，住四川省南充市嘉陵区。二上诉人共同委托诉讼代理人：胡珊珊，四川罡兴律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：罗飞，男，汉族，生于1963年1月24日，住四川省南充市嘉陵区。被上诉人……