买卖合同纠纷 （2018）苏01民终4683号
裁判要旨
华荣公司、马斯德克公司之间没有就此达成合意存在事实认定错误。四方会谈约定马斯德克公司返工门框灌浆完成后，如有对装饰面损坏的由总包负责收口收边并恢复装饰面层，由此产生的装饰恢复返工费用由马斯德克公司承担。所以重新贴瓷砖和批白费用53252.08元应由马斯德克公司承担，应当在剩余合同价款中予以扣除。2.一审判决书载明“关于127260元看护费用系总包单位为防止安装线缆及设备偷盗安排人员巡视，与本案买卖合同没有必然和直接的关联，本院不予采信”系事实认定错误。马斯德克公司违反合同约定错误安装钢质门，导致门需要重新安装。被拆下的门如果没有人看护防盗将造成更大的财产损失，导致合同目的无法实现，所以看护费与本案有必然和直接的联系，应当在剩余合同价款中予以扣除。业主与华荣公司在2018年6月6日进行了工程款的结算，工程竣工决算确认单上对于马斯德克公司违约所造成的费用扣减予以了确认。二、马斯德克公司构成根本违约。《货物购销合同》第二条第一款约定：自合同签订生效之日，图纸确定，定金到账起15个工作日分批次进行供货及门的安装，即11月30日门框安装结束，12月10日门扇安装完成，此工期延误的损失由乙方承担。
摘要
南京马斯德克金属制品有限公司与南通华荣建设集团有限公司买卖合同纠纷二审民事裁定书 买卖合同纠纷
正文（节选）
江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏01民终4683号上诉人（原审被告）：南通华荣建设集团有限公司，统一社会信用代码913206001383331665，住所地在江苏省南通市港闸区城港路200号。法定代表人：张进荣，该公司总经理。委托诉讼代理人：张建忠，男，该公司员工。委托诉讼代理人：江伟，江苏丰典律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：南京马斯德克金属制品有限公司，统一社会信用……