建设工程合同纠纷 （2015）许民初字第267号
裁判要旨
该意见部分数据的计取存在瑕疵，但不影响其他部分的效力和证明力，其他部分仍可以作为本案定案依据。根据当事人各方陈述，综合本院确认的证据，本院认定事实如下：2012年8月24日，天龙建筑公司中标绿洲农资公司“颍昌南苑”一期工程项目。2012年8月25日，双方签订《建设工程施工合同》并进行了备案，合同约定开工日期2012年8月25日，竣工日期2013年8月20日，工期360天。合同金额：129190466元。2013年9月7日，天龙建筑公司与绿洲房地产公司就同一项目签订《建设工程施工合同》，合同约定开工日期2012年5月20日，竣工日期2014年4月1日（不含精装修部分）。合同金额暂定：12200万元。专用条款竣工验收与结算条款约定，竣工验收合格并将竣工备案手续交与甲方（绿洲房地产公司）后，一个月之内由施工方提供竣工决算书及完整的变更手续交甲方，由甲方委托造价咨询单位审核，甲方在乙方（天龙建筑公司）提供竣工决算书后60天内应组织双方决算人员进行核对，如有争议，对争议部分协商解决。违约条款约定，承包人须按合同工期完工、交工，每逾期一天，承包人自愿向发包人支付5000元/日的违约金。补充条款约定
摘要
湖北天龙建筑工程有限公司与许昌市绿洲农业生产资料有限公司、许昌绿洲房地产开发有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
文书内容河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院民事判决书(2015)许民初字第267号原告（反诉被告）：湖北天龙建筑工程有限公司，住所地：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道353号。法定代表人：杜汉军，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨华，湖北佳和律师事务所律师。委托诉讼代理人：段波，湖北佳和律师事务所律师。被告：许昌市绿洲农业生产资料有限公司，住所地：许昌市解放路北段2803号……