建设工程施工合同纠纷 （2017）皖03民终1957号
裁判要旨
中科电力公司与南通源丰公司签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，应为合法有效，故双方均应按照合同约定享有权利、履行义务。对于涉案工程的实际工期，南通源丰公司辩称本案工程实际工期与合同约定的施工日期存在不符的情形，但以上情形是由于中科电力公司违反法律、法规的规定所致。中科电力公司与南通源丰公司签订建设工程施工合同后，2014年7月20日，中科电力公司向南通源丰公司出具开工通知单，告知南通源丰公司其承建的中科电力7#、8#已经具备施工条件组织施工人员进场施工，故本院依法认定涉案工程的实际开工日期为2014年7月20日。虽双方在建设工程施工合同中约定的开工日期为2014年6月20日，但在实际开工日期与合同约定的开工日期不一致的情形下，本院依法确认实际开工日期为涉案工程工期的起算点。关于涉案工程的竣工日期，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中，涉案工程未经竣工验收，但涉案工程于2015年10月26
摘要
中科电力装备集团有限公司、南通源丰建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省蚌埠市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖03民终1957号上诉人（原审原告）：中科电力装备集团有限公司，住所地安徽省蚌埠市长征南路829号，统一社会信用代码91340300085225638X。法定代表人：杨坤生，该公司总经理。委托诉讼代理人：王超，安徽禹风律师事务所律师。上诉人（原审被告）：南通源丰建设工程有限公司，住所地江苏省南通市如皋市如城街道中山东路28号，统一社会信用代码……